广东省湛江市霞山区人民法院

公    告

（2023）粤0803民初2175号

广东省善竣建设工程有限公司：

本院受理原告李斌诉你装饰装修合同纠纷一案，因无法向你邮寄送达和直接送达，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条的规定，向你公告送达本院起诉状副本【请求1：判令解除原告与被告于2022年8月3日签订的《广东省善竣建设工程有限公司施工合同；》请求2：判令被告向原告返还装修款68500元（暂计，具体金额根据鉴定意见确定）；请求3：判令被告赔偿原告违约金94920元（根据合同条款第11条违约责任第11.2，由于乙方责任工程质量不合格，对不合格部位，乙方应进行返工修理，因返工造成工程的延期交付视同工期延误，每延误一日，乙方支付合同工程造价金额0.5%的违约金。从合同签订完工期2022年12月20日起至2023年6月6日共168天，计算得出违约金额）；请求4：判令被告赔偿原告租金损失3000元（租金500元每月）；请求5：本案诉讼费、鉴定费、评估费、保全费等由被告承担】、参加诉讼通知书、开庭传票、举证通知书、诉讼权利义务通知书、湛江市霞山区人民法院廉洁司法承诺书、证据副本。自本公告之日起，经过30日即视为送达，提出答辩状和举证的期限分别为公告期满后的15日和30日。本院定于2023年9月13日上午9时00分在本院四楼第六审判庭公开开庭进行审理，逾期将依法缺席裁判。

特此公告

 二O二三年八月一日